Rechtsprechung
OLG Hamm, 02.12.2008 - 24 U 133/07 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2008,10506) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (8)
- openjur.de
- NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Voraussetzungen eines Grundurteils; Ansprüche des Auftragnehmers wegen Behinderung und Bauzeitverzögerung
- Judicialis
BGB § 642; ; BGB § 645; ; ZPO § 301; ; ZPO § 304; ; VOB/B § 6 Nr. 6
- rewis.io
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
VOB/B § 6 Nr. 6; ZPO § 304
Voraussetzungen eines Grundurteils; Ansprüche des Auftragnehmers wegen Behinderung und Bauzeitverzögerung - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Verfahrensrecht - Kein Grundurteil ohne Entscheidungsreife des Anspruchsgrunds
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Münster, 11.10.2007 - 24 U 133/07
- OLG Hamm, 02.12.2008 - 24 U 133/07
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (1)
- BGH, 09.11.2006 - VII ZR 151/05
Voraussetzungen eines Grundurteils bei Ansprüchen aus VOB/B
Auszug aus OLG Hamm, 02.12.2008 - 24 U 133/07
Dies gilt insbesondere bei Ansprüchen aus § 6 Nr. 6 VOB/B oder aus § 642 BGB, soweit diese auf verschiedene Sachverhalte gestützt werden (vgl. BGH NZBau 2007, 167, 168;… Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Aufl., 20. Teil, Rdn. 75).